2.2机械先使用后付租赁费，其租赁费每月结算一次，并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付，最后一次结算(包括续租)，双方办理总租赁费汇总结算单，并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由，不按期付款(拖延支付期不大于15天，免计滞纳金)，甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。

2.3该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。

2.4春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。

3、出租方职责和权利：

3.1提供的中联qtz80塔机应符合国家标准，必须是10年后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全)，整机状况完好，每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外，如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时，甲方应及时通知乙方到现场进行抢修，确保机械正常运行，如因出租单位原因造成工程停工24小时，按实际停工时间双倍扣除台班费。

3.2乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格)，附墙材料由乙方负责，甲方配合安装。

3.3负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证，并复印一份交甲方。

3.4安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作，在自检合格后乙方应及时办理报批资料，甲方应予配合，并配合检测工作，同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。

3.5塔机投入使用后的运行记录由乙方负责，按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册，确保设备处于安全可靠的运行状态。

3.6操作工应具有相应培训资质部门颁发的上岗证，操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定，严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。

3.7出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故，引起的各种损失由出租方承担损失。

3.8在使用期限内，使用机械的所有权属于乙方，甲方对使用机械只有使用权，甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的行为。在使用期限内，如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移，其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。

3.9乙方负责常规维修、保养的材料费用，如因甲方原因造成设备损坏的由甲方承担责任。

4、承租方职责和权利：

4.1承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定，严禁违章指挥作业。

4.2承租方配合出租方进行该塔机的取证工作，有权对所租机械进行监督、不定期检查，如发现安全隐患有权要求停机整改，严重的应停机使用，并按实际停工期扣除相应的'台班费用。

4.3出租方按需要配备司机，专职指挥由甲方负责，司机应服从指挥信号，承租方对司机视线不明的吊装，应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦，对吊物的重量及高度、幅度予以告知，负责塔机吊钩以下部位的安全责任。

4.4承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。

4.5承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子，并负责设备接地防护工作。

4.6承租方对制作的基础质量负责，承担因基础所导致的安全责任。

4.7甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通，应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担)，确保容量60kw、电压380v，否则，因不符合上述条件而造成的一切损失均由甲方承担。

5、不可抗力因素：

5.1租赁期间，如因不可抗力的原因造成租赁物的损坏和灭失，承租方则不负责修复和赔偿的责任。

5.2因不可抗力因素所产生的人员伤害、设备损毁及对第三方造成侵害，依据所属单位各自承担。

6、安全责任及文明施工：

6.1安全目标：杜绝伤亡事故的发生，双方另行签订安全协议。

6.2乙方应遵守国家和地方关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的合理要求，切实做到安全施工。

6.3乙方应按甲方要求在施工期间，应做好塔机的防火、防水、安全保卫、物料保管、场地清洁及环境保护等工作。

6.4乙方在施工期间，应保证公众免受伤害及死亡，公共财产及设施不受侵犯和损失。如发生因施工导致公共设施的损坏或公众的伤亡，由责任方负责，并承担由此而发生的费用。

6.5乙方对乙方进驻现场的司机进行思想教育，杜绝聚众闹事，打架斗殴，若出现此类现象，甲方有权对乙方人员处以经济处罚。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

大型机械租赁合同篇2

承租人(甲方)：

出租人(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》《建设工程安全生产管理条例》的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方租赁建设工程机械的相关事宜达成如下协议：

第一条租赁机械名称、及租金计算与支付

1、租金计算方式：按月计算。不足月的尾数日租金按月租金处以30天乘以实际使用天数计算。

2、支付方式：每月支付租赁费的70%，余款待塔吊报停后年底付清。

第二条使用地点、项目名称和工作内容

1、使用地点：xxxxxx

2、项目名称：xxxx项目

3、工作内容：垂直水平运输

第三条租赁期限

暂定自20xx年3月10日至20xx年5月30日(具体以甲方《开报停单》为准)。

第四条租金计算

1、自安装检测合格之日起计算租金，工程机械租金期满，甲方通知乙方拆除后次日起停止计算租金。

2、由乙方进行维护保养作业时，甲方应安排合理的机械维修和保养时间。每月累计维修保养时间超过20小时的部分，甲方可扣减相应的租金。乙方在机械工作间隙期或待工期间所做维护保养，不计算在维修时间内。

第五条进出场费用

租金机械进出场费及检测备案费用：附着在xx层建筑物的塔吊为该塔吊一个月的租金，附着在xx层建筑物的塔吊为35000元，附着在xx层建筑物的塔吊为45000元。

第六条定金和其他费用

1、机械操作和维修人员在工地吃住等费用由乙方支付。

2、检测备案费用由乙方承担。

第七条机械交接与验收

1、乙方向甲方移交机械时，双方应就交付机械的型号、规格、附件、数量、质量等共同验收并签署《交接清单》。法律法规规定起重机械必须由具备相应资质的安装施工企业承担安装。安装调试并检测合格才能投入使用，安装调试、检测合格之日视为乙方向甲方移交机械。

第八条操作、维护与管理

1、双方约定机械由乙方负责操作与维护。操作、维护等上岗人员配备应符合国家或xx市法律法规的要求，也可委托具备相应资质的专业公司承担机械的操作与维护，受托方行为视为该委托方行为。

2、塔吊指挥由甲方负责安排。

3、因故障造成机械无法正常作业的，乙方应当接到通知后二小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起四小时内未能修复的，自第六小时起免收租金直至机械恢复正常作业日止。

第九条双方权利义务

甲方权利义务

1、有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。

2、有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。如因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿甲方损失。

3、应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金。

4、应当为乙方提供机械进出作业、其他维护作业的协助和便利，按时接受乙方交付的机械。

5、应当为机械提供安全作业环境，负责机械设备在施工现场的看护，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失，应向乙方赔偿。

6、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械设施进行变动。乙方权利义务

1、有权按照合同约定收取租金。

2、因甲方原因导致的机械毁损、灭失，有权要求甲方赔偿。

3、应当按照约定的时间、地点向甲方提供合同约定的机械，不得提供淘汰、报废、检验检测不合格的机械。

4、应当提供法律法规规定的生产厂家、生产许可证、产品合格证等文件，需要到监管部门备案的，乙方应当提供或办理备案手续。

5、应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。

6、应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务。

7、合同约定由乙方提供的操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，并应拒绝甲方提出的违章指挥。

第十条违约责任

甲方违约责任

1、未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使租赁机械收到损失，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

2、未经乙方书面许可擅自将机械转租的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

3、未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的，乙方有权要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。

乙方违约责任

1、在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应租金外，可要求乙方支付相当于机械日租金300%的违约金。凡停工超过5日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。

第十一条不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第十二条争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，可向天津市人民法院提起诉讼。

第十三条其他条款

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共4页，一式四份，具有同等法律效力，其中甲方二份，乙方二份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同签订地：

1甲方须保证25t汽车吊安拆条件，

2其他约定：高出部分由甲方承担;

3租赁费不含税金，如需开具税票，税金由甲方春节报停不超过45天;

4塔吊预埋件每台三千元，如甲方挖出归还乙方不收费用。承担;

承租方：出租方：

法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：

经办人：经办人：

日期: 日期：

大型机械租赁合同篇3

承租方：(以下简称甲方)住所：

出租方：(以下简称乙方)住所：

依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就租赁建筑施工机械的相关事宜达成协议如下：

第一条工程概况

1.1项目名称：

1.2施工地点：

第二条租赁设备的名称、规格型号及数量(视租赁物情况选择填写)

2.1起重设备

2.2其他设备

第三条出租方资质要求和租赁设备资料

3.1出租方应具有相应的合法租赁资质、安拆资质(若合同内容包含安拆)。

3.2租赁设备应符合国家和当地政府市场准入要求，出租方应向承租方出具相应的性能检测报告、使用合格证及其它证明文件。

第四条租赁期限

暂定年日起至年月结算时以实际租赁期为准，实际租赁期从租赁设备运达使用地点、安装调试完毕经地方安检站检验合格之日起开始计算，至承租方书面通知出租方设备退场之日为止，具体以承租方签发的《启用/停用通知书》上所载日期为准。因工程需要承租方欲延长计划租期，应在计划租赁期满前日内，书面通知出租方续租，如无特殊情况，出租方应按本合同条件予以续租;承租方如在计划租赁期内需提前终止使用租赁机械设备，应提前日通知出租方退租或部分退租，通知内所列的租赁物自退租之日起不再计算租金。

第五条合同价款及计价方式

5.1租金单价为固定价格，包含了税金、维护维修费、折旧费、保险费、操作人员工资、加班费等全部费用，合同期内租金单价不因任何原因调整。

5.2如租赁物为起重设备，设备进出场费用共计元，包含进场运输、安装调试、拆卸、出场运输等费用。如为塔吊，且塔吊在安装和拆除过程中所使用吊装设备超过25吨位，另行增加的机械使用费的承担方式为：。

5.3预埋地脚费用/特殊地脚费用(主要适用于塔吊等大型机械设备)：

5.4租金计算方式按下列第种方式：

1.按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

2.按日计算。日租金乘以实际使用天数。

3.按台班计算：机械每天工作小时，工作时间按一个机械台班计算。每月

4.按工作量(每立方米或平方米)计算。每月日前由双方确认上月实际工作量。

5.其他方式：

5.5工程因春节假期、北方冬歇而暂停施工期间，租赁费减租约定：因不可抗力事件或设备报停待拆停用期间，出租方免收停用期间租金。

第六条价款结算及支付(请视租赁物情况选择适用条款，并删除不适用条款)

6.1租金支付：租金按月支付，不足一月的，按照月租金/30天x实际使用天数计算。出租方应于每月日前向承租方提交上月租金的付款申请，承租方审核确认并收到出租方出具的发票后日内，向承租方支付上月租金的%。租赁设备使用完毕并拆除退场后支付至租金总额的%。剩余%作为保留金，在租赁期满且结算完成后日内支付。

6.2进出场费用支付：租赁设备进入现场安装调试完毕，经承租方检验确认合格，出租方提交付款申请并出具相应发票后天内,承租方向出租方支付进出场费的50%;剩余50%的进出场费在设备拆除并运出现场后与同期租金结算额同时支付。

6.3预埋地脚费用/特殊地脚费用等其他费用，据实结算，随同当期租金一起支付。

6.6承租方支付上述费用前，出租方均应向承租方提供合法的完税发票。

第七条租赁机械交接与验收

7.1出租方应当按照合同约定的时间、地点，向承租方移交租赁的设备，双方应就交付设备的型号、规格、数量、成色等共同进行验收并签署交接清单。

7.2如租赁设备为起重设备，为保障施工安全，设备的全部螺栓应保证使用国标高强螺栓，塔式起重机附墙框应为原厂生产，附墙杆件要有加工图纸和形钢材质证明。否则，承租方有权拒收。

7.3按照行业主管部门规定必须进行安装、检验、检测合格后方可投入使用的机械设备，由出租方负责报送法定检验检测机构进行检测，检测合格之日视为出租方向承租方移交设备日期。

7.4租赁设备的安装、拆卸与检验检测由出租方组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进行，所发生的费用已包含在合同价款中。

7.5承租方退租时，双方就设备的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单。

第八条出租方义务

8.1出租方在现场的管理活动需遵守承租方现场的各项规章制度，听从承租方的指挥安排。出租方派驻现场工作人员不合格的，承租方有权通知出租方更换不合格人员，出租方应在承租方通知后内派合格人员到场工作。

8.2如租赁设备为起重设备，出租方除应按照承租方要求如期完成租赁设备的进场、安装、调试、拆除出场等相关工作外，还应按照国家及地方规定及时办理设备在当地的检验、检测、备案等相关手续，并向承租方提供设备的档案资料及相关的证明文件。出租方因上述工作不当造成安全生产责任事故的，责任由出租方承担。出租方在进出场时应采取相应的环保措施，符合国家环保要求，因违反环保要求所造成的一切罚款由出租方自行承担。

8.3出租方应保证设备正常运转以满足承租方的施工进度。非因安全原因、设备自身故障原因，出租方不得擅自停机。

8.4出租方应该派合格的维修、操作人员，并持证上岗，证件应符合工程所在地相关部门的要求。出租方承担操作人员的工资、保险费用等。

8.5出租方负责操作司机的安全教育，严禁司机违章操作，如违章操作造成机械和人员的损伤，出租方承担一切责任损失。

8.6出租方负责租赁设备的检查、维护，每月至少一次，并将检查、维护结果及时以书面形式反馈给承租方。保养设备必须提前通知承租方，且尽量安排在休息日或施工空闲时间。

8.7出租方承担在租赁期内发生的'因其自身责任或不可抗力事件造成的租赁设备毁损的风险。当租赁设备毁损至无法修理的程度时，出租方应更换同等型号性能设备及时进场继续施工;如不能更换同等型号性能设备时，则该租赁设备毁损的日期即为退场日期。

8.8出租方应承担因设备不能正常工作给承租方带来的误工或增加投入设备使用费等一切损失。

8.9出租方应配合承租方按月收集整理所出租设备的运转记录、交接班记录，满足施工项目受检需要。

8.10出租方应向承租方提供相关的租赁资质证明文件、安装资质证明文件和特种作业操作人员的操作证。起重设备安装、拆卸前，应向承租方提供经出租方确认同意的安装、拆卸方案后方可实施。

第九条承租方义务

9.1按合同约定向出租方支付本合同约定价款。

9.2负责租赁设备进出场的道路通畅。

9.3与出租方共同负责现场安全管理和租赁机械设备操作人员的安全教育和任务交底。

9.4 提供租赁机械设备维修人员和操作人员的食宿条件，但费用由出租方自理。

9.5租赁设备如由承租方负责操作，承租方应当按操作规程、机械使用规定使用机械设备，不得违章作业。出租方应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务。

9.6承租方在安全检查中发现机械设备存在安全隐患或操作人员违章操作的，有权要求出租方整改，同时按承租方现场安全管理规定对出租方开具安全罚单(即安全违约金)。

第十条违约责任

10.1.承租方不按合同约定支付租金和其他费用。逾期超日，应按照中国人民银行同期贷款利率向出租方支付逾期付款利息。

10.2.未经出租方书面许可擅自将租赁机械转租，出租方有权解除合同。 10.3.出租方不按合同约定时间和数量提供租赁设备或提供的设备型号、规格以及配件与合同约定不符，经承租方书面告知仍不能在规定时间更换的，出租方按延误的天数承担元天的违约金并赔偿承租方其他相关损失。延误时间超过日，承租方有权解除合同。

10.4.在租赁期间因出租方原因设备停工的，停工时间每月累计不得超过，逾期承租方除按逾期天数扣减相应租金外，出租方应当赔偿承租方其他损失。停工超过日的，承租方有权解除合同并要求出租方承担已发生租金10%的违约金。

10.5出租方未按照国家及施工所在地相关规定按时完成设备检测备案相关手续，致使承租方不能按期使用，应向承租方偿付违约期租金%的违约金。

10.6出租方未按照合同约定定期对设备进行检查维护或未提交检查维护记录的，则承担元/次的违约金，因此发生安全事故的，由出租方承担全部损失，同时，承租方有权扣留发生事故当月的租金作为出租方应承担的违约金。

第十一条不可抗力

11.1本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。

11.2由于受不可抗力事件的影响导致任何一方不能履行合同时，履行合同的期限应予延长，延长期限应相当于事件所影响的时间。若不可抗力事件影响持续30日以上，任何一方均可书面通知对方终止合同，合同终止后，双方在30日内办理完结算。双方因不可抗力发生的损失由双方各自承担。

11.3一方因不可抗力事件，应在事件发生后3日内用电报、传真等书面形式通知对方，并于事件发生后7日内将有关公证或政府机关出具的证明文件传给对方审阅确认。

第十二条解决争议的方式

本合同发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

第十三条合同的生效及其他

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，共份，其中承租人份，出租人份，具有相同的法律效力。

13.2本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3.其他特别约定事项：

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

大型机械租赁合同篇4

承租方因施工需要，租用出租方_______吨汽车吊壹台，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为了明确双方的权利及义务，经协商一致，达成本租赁合同。

租用机械名称，型号及价格：

机械名称

规格型号

工作制

月租金

司机

使用地点

备注

汽车吊

月租

备注

租赁机械的权限：

在租赁期间，合同所列机械的所有权归出租方，承租方对租赁机械只有使用权，承租方不得将所列机械转让，转租，转场，抵押，拍卖。

租赁时间：

租赁机械从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日1个月，租赁期间，出租方不得随意撤出机械，承租方不得随意退租机械。

机械租赁费用及付款方式：

租赁单价按照_______元/月租赁。

租赁机械的进出场费用由出租方自行承担。

出租方吊车进入工地，首付_______元，租用费用按月付款，租赁时间每满一个月时，出租方提供国家正式税务发票，承租方在五天内汇入出租方指定帐户。承租未予支付，出租方有权停工催款，由此造成的损失由承租方负担。

出租方机械操作人员：

出租方配备的司机要服从承租方正常的工作安排，并服从现场指挥，并服从承租方统一管理，否则承租方有权要求出租方撤换司机或退租。

出租方配备的司机应持证上岗，应操作熟练规范，工作专心热情，由于司机违章作业所造成的后果由出租方负责赔偿，且承租方有权就此代扣对应的损失费用。

司机严禁上班时间喝酒穿拖鞋，与承租方人员尽量友好合作，融洽相处。

出租方配备两名司机，生活，住宿费用由承租方负责，驾驶员工资由出租方负责。

机械保养及耗油：

出租机械应确保正常运转，如发生故障应及时修复。每月维修时间累计超过三天的.，承租方第四天起扣减租赁费。

机械所用柴油由承租方按规定牌号免费提供，其它所用机油，润滑油均由出租方自行解决。

机械及施工安全

机械使用过程中，承租方应避免闲杂人员进入现场，否则造成第三方的损失由承租方负责。

租赁期内机械由承租方看管，由于承租方看管不力造成机械丢失或损坏的，由承租方给予赔偿。

出租方司机应严格规范作业，非承租方原因引起的司机人身安全事故概由出租方负责。承租方不得强迫司机违章作业，并保证机械通过的便道，作业场地以及灯光要求。

违约责任

双方违约，各自向对方支付违约金，此金额按照本合同约定租金的20%计取。

纠纷解决

合同履行中发生纠纷，双方应友好协商，协商无效时，如一方违约，由另一方向所在地人民法院起诉。

其它条款

本合同一式两份，双方各执壹份。款付清后此合同自动作废。

出租方：________________承租方____________________

经办人____________________经办人____________________

电话____________________电话____________________

大型机械租赁合同篇5

出租单位(甲方)：

承租单位(乙方)：

签订地点：

在平等、自愿前提下，本着配合、协作、互利的精神，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，为明确出租方(甲方)与承租方(乙方)的权利义务，保证租赁设备安全、有效地使用，经甲、乙双方友好协商，就乙方租用甲方塔吊事宜签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

二、租赁设备状况：

三、租赁时间：

自年月日(该时间为预计开始时间，实际开始时间以安装完毕出具第三方检测报告日为准)至所使用工程封顶。塔吊在上述工地使用不足4个月按4个月计算，超出以工程结束时项目部的报停日为准结算租赁费用。

四、租金内容：

1、租金收取：在塔机起租日起的每月对应日起三日内，乙方现金交足对应月份的月租费给甲方，甲方出据收款收据。最后一次租金，在甲方拆除完毕日起10日内，由乙方支付结清，甲方出据收款收据。如乙方需开发票，由乙方承担全部税金。

2、租金内容：

(1)每台塔机配备1名持有合格上岗证的塔吊司机，工地如需加班超出正常工作时间，则应给予每小时10元的加班费。(正常工作时间为9小时：早上6:30—中午11:30;下午1:00—傍晚5:00，实际按工地人员工作时间为准)

(2)塔机使用费(不含电费)、塔机的维修保养费(包含配件)。

3、租金计算：

塔机安装、调试合格可交付乙方使用日起计算租期(开具塔机开工报告单日起始)。在上述工程结束时，乙方项目部报停日为止，按实际使用天数乘以月租金除以30天计算。

五、租赁机械塔吊进出场费：

1、塔吊进出场费由乙方按每台元在塔吊安装完毕，出具第三方检测报告后一次性现金支付给甲方。

2、塔吊进出场费内容：

(1)塔机进退施工现场的运费、装卸费;(2)塔机的安装、拆卸及塔机的加高顶升费;

(3)塔机的验收检测费。

六、双方责任：

(一) 甲方责任：

1、根据双方确定的租赁塔吊的进退场时间，及时组织塔吊的进退场、安装、拆除。

2、派出的塔吊司机应具有有效塔吊操作证，职业技能满足要求，职业道德良好。如果派来的司机不能满足乙方的工作时间和要求，乙方有权提出调换人员。

3、塔吊司机应服从乙方工作安排及遵守乙方的各项规章制度，对于违反乙方的各种管理制度的人员，乙方有权清退，甲方另派司机。

4、塔吊司机应严格按塔机安全规范操作，发现违章指挥必须拒绝执行。乙方对坚持安全规范操作的司机不能找借口报复或要求清退。

5、在塔吊使用前，应对其工作性能、安全进行全面检查，以保证满足工程安全使用要求;在塔吊安装、拆卸、工作运行、维修等过程中应严格按照国家规定的操作规程进行，严禁违章操作。

6、分清事故责任，若因塔吊质量、安装或操作不当造成安全事故，其责任由甲方承担，其他责任根据事故原因，双方各自承担相应的责任。

7、必须保证塔吊安全正常运转，若发现故障应及时组织人员抢修;每月例行检修做好塔吊维修、保养及各种检查记录，检修及维修由甲方负责。

8、负责提供塔吊基础施工大样图(即标准塔吊设备基础图);负责根据塔机安装使用说明书及乙方提供的基础设计方案、附墙设计方案编制塔吊的《塔吊安拆方案》。

9、负责塔吊安装、拆卸、运输、加高顶升及检测工作，并负责其费用。

10、负责租赁塔吊的产权备案，配合乙方做好塔机使用登记等相关手续。

(二)乙方责任：

1、乙方应提前 7 天确定所租赁塔吊的进场时间，待基础预埋后，双方协商确定塔机的确切到场及安装时间。一旦确定具体到场及安装时间，乙方负责在该时间内保证安装现场达到塔机进场、安装条件，否则塔机到场无法正常进场、安装造成的吊车重复使用、货车待车、人工怠工等损失、费用由乙方全部承担。因不能预见、不能避免及不能克服的客观情况造成租赁塔吊延迟交付使用时，甲方不承担责任;应提前15日书面通知甲方租赁塔吊的报停日及其拆除，双方以甲方实际收到报停通知日起的第十六日确定为实际报停日。

2、乙方保证塔吊安拆所用三相五线制380v(≥100kva)的电源(25平方电缆以上)及25t以上吊车进出场路面的畅通，安拆、顶升塔吊所需工作面的安全、可用。若因乙方原因致使甲方无法正常安拆、顶升造成的吊车重复使用费用、安拆人员误工费等相关损失，由乙方承担。乙方保证提供电焊和氧气等辅助设备，以保证塔机附墙等相关设施的安装、拆卸;保证塔机为专用电箱和专用线，配电箱距离租赁设备中心距离不超过3米。塔机用电及配电箱以外的电缆费用由乙方承担。乙方保证塔机所用施工电源的稳定。如因电源不稳或工地人员强制关电闸等造成塔机电机烧毁或安全事故等损失及费用，由乙方完全承担，且乙方无偿协助甲方修复。

3、乙方负责按照甲方提供的《塔机基础选址及制作技术交底》及标准塔吊设备基础图设计、制作塔机基础，塔机基础必须符合塔吊使用要求，如因基础原因造成的塔吊安全事故，责任完全由乙方承担。基础施工费用由乙方承担。设计塔机基础位置时，乙方应考虑安装拆卸方便，如遇无法或难以安装拆除等异常安拆情况，所增加的一切费用由乙方承担。

上述协议双方共同遵守，本协议一式二份，甲，乙方各执一份，双方签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

大型机械租赁合同5篇相关文章：