在写合同的过程中，需要把合同的履行程序独立出来写，这样才简洁明了，很多时候，我们都需要用合同来解决问题，下面是怎么写范文网小编为您分享的转包合同7篇，感谢您的参阅。
转包合同篇1
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
经过甲乙双方协商，达成以下协议，双方应该认真遵守。
1、甲方将合同中的权利义务一并转让给乙方。从___年____月____日起。
2、乙方付给甲方转让费____元。先付____元，甲方7月签完下年合同乙方付清剩余款，如甲方不能续签合同，将退还乙方所交付的贰万元现金。(如乙方自己严重违反学校规定，后果由乙方负责)。
3、甲方应该就该食堂的未尽事项，债务等事情交接好。
4、甲方应该协助乙方，处理交接的事情。
5、双方约定违约金____元。(下年合同签完乙方付清剩余1万元)
7、未尽事宜，由双方协商解决。
8、本合同由双方签章后生效。
9、本合同一式二份，双方各持一份，有同等效力。
甲方：乙方：
___年____月____日
转包合同篇2
原告：_________________董某，男，汉族，1987年4月8日出生，山东省国人县人，
被告：_________________恒某。男，汉族，56岁，山东省国人县人。
被告：_________________刘某，男，汉族，54岁，山东省国人县人
第三人：_________________山东省某县歌手镇固态村村民委员会;住所地：_________________山东省某县歌手镇固态村;负责人：_________________酷某;该村委会主任。
诉讼请求
一、判令被告对原告的承包地2.75亩停止侵权、排除妨碍，将该2.75亩交付给原告经营;
二、判令两被告支付给原告侵权损失10000元;
三、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
1980年，本案第三人在本村村东路南处分给原告场地5.50亩，由原告一直经营使用。20__年，时任村主任的'第一被告恒某强行将该5.50亩场地中的2.75亩占用，并于20__年1月底租给第二被告刘某，现第二被告刘某又在该地块上用石头水泥违法圈占。上述侵权行为，经原告多次制止，两被告均不予停止，导致原告十年来无法对该2.75亩场地行使土地承包经营权，严重侵害了原告的合法权益。
综上所述，第一被告王某非法占有原告承包的场地的行为系违法侵权行为，其将违法侵占的土地转租给第二被告刘某的系无效行为;第二被告刘某基于无效合同取得的权利也系无效行为，其圈占原告土地的行为对也构成侵权。为此，特将该纠纷诉至贵院，提出上述诉讼请求，请依法予以支持。
此致
___________人民法院
具状人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
转包合同篇3
甲方：(管理层)
乙方：(劳务层)
根据工程实际情况，甲乙双方经过友好协商，同意对20__年10月26日签订的春城花园《建筑工程劳务承包合作合同书》进行补充，在《建筑工程劳务承包合作合同书》基础上，就本工程具体施工事宜及有关细节达成一致，订立本补充协议。
一、竣工工期与进度控制节点：
1、竣工工期：20年9月30日
2、进度控制节点：
8月份：屋面工程、楼地面工程，主要湿作业与修补作业，提供全部建设单位直包项目工作面，内墙腻子一遍完成。
9月份：安装工程，内墙腻子、楼梯抹灰、室外散水，竣工清理等承包范围内的全部工程内容完成，具备初验条件。
二、施工条件
1、 8月5日之前，满足9月30日具备初验条件的`各工种劳力全部到场。
2、乙方必须采取措施保证施工人员、机械的均衡连续施工，保证合同工期。
3、乙方须保证建设单位直包队伍的垂直运输等协调工作。
三、工程款支付
1、工程款支付条件：只有在全部按进度计划控制节点要求的进度完成并经甲方验收合格后方可支付。
2、工程款支付方式：
第一阶段：8月5日前支付工程预付款50万元.若乙方劳力不能满足施工条件的要求，不予支付。
第二阶段：9月5日前支付工程进度款50万元.
第三阶段：10月8日前支付工程进度款60万元.
3、若因乙方原因造成9月底不具备初验条件，第三阶段工程款直到具
四、工程质量
1、本工程质量要求为合格。
2、住宅使用功能及实体测量与观感评定标准均应符合合格标准，满足每户验收质量要求，不得出现超差现象。
3、在初验之前，按照每户验收标准进行自检，全部合格后方可报验。
五、本协议与《建筑工程劳务承包合作合同书》有不同之处以本协议为准。其它事宜执行20__年10月26日签订的《建筑工程劳务承包合作合同书》的有关约定。
六、本协议与双方签订的《建筑工程劳务承包合作合同书》具有相同法律效力。双方各执两份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
转包合同篇4
甲方：
乙方：
1、 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：
2、南省大通湖区深湘木业扩建工程的主车间的钢结构部分（钢屋架、屋面、防水）转包给乙方。
3、 乙方必须按时保质达到合格争创优良工程。 甲方转包个乙方的工程建筑面积约2万平方（含二期工程，结算时按实际建筑面积计算），合同价款 元/平方计算（包工包料）。
4、 方式：按照甲方与深湘木业签订的`施工合同的拨款方式拨付。 乙方必须交付合同履约保证金 如果甲方不能在60个工作日内开工，必须一次性将合同履约保证金返还给乙方。
未尽事宜双方协商另定，本协议一式两份双方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
转包合同篇5
甲方(转包方)：____
身份证号：____
乙方(接包方)：____
身份证号：____
甲、乙双方经过协商，就甲方土地承包经营权转包给乙方事宜达成如下协议：
1、甲方将位于市____区____村北山的承包权及该地上的建筑物，有偿转让给乙方。
2、转包价格，总计人民币：____佰万元整。
3、本协议签订后由乙方支付甲方转包定金人民币伍拾万元整。该定金分3次付清，从____年____月____日起至____年____月____日至。第一笔应付____万元，于___年___月___日之前支付与甲方，第二笔款项应付____万元，于____年____月____日之前交付与甲方，第三笔款项应付____万元，于年____月____日之前支付与甲方。共计____万元，由甲方出具收据。
4、双方的权利义务：
(1)在乙方未付款之前，乙方可以对甲方的楼房及庭院等地上物进行装修。
(2)若乙方不能按双方协商的日期支付转包款，乙方所有投资全部归甲方所有，乙方须无条件撤出。
(3)乙方交付甲方的50万元系定金，若乙方能够按双方约定的时间付款，定金款冲抵协议约定的总价款，若不能按约定的时间付款，定金款归甲方所有，不返还给乙方。
6)甲方需保证土地承包经营权的完整性，并同时将该土地的相关手续交给乙方。
7)乙方对上述土地享有自主经营权，因土地经营所带来的风险由乙方自行承担。
8)转包期间的`土地收益归乙方所有，甲方不再享有转包土地的任何收益。
9)转包期间，乙方可以将上述土地再次转包，转包收益归乙方所有。
10)在本协议履行期内，若遇有关部门依法征地，土地补偿款归乙方所有。
5、违约责任：
1)因甲方不具有完整的土地承包经营权给乙方造成的经济损失，甲方应退还乙方全部转包费，并赔偿乙方损失。
2)自本协议生效之日起，任何一方不得无故解约，不得擅自变更或解除协议，否则应赔偿对方的全部经济损失(包括可得利益损失)，并承担全部经济损失30%的违约金。
6、其他约定：
1)本协议如有未尽事宜，应由甲、乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
2)本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效。
甲方：____
乙方：____
____年____月____日
____年____月____日
转包合同篇6
转包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
第一条 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地承包法》及相关法律规定，为明确转包方与承包方的权利义务关系，双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致，签订本合同。
第二条 甲方转包给乙方的地块位于 ，面积 亩。其位置与四至范围见本合同附图所示，附图需经甲、乙双方签字确认。
第三条 本合同项下的土地承包使用年限为甲方原与 签订的承包合同规定的剩余期限(原承包合同的承包期限为30年)。
第四条 乙方同意按合同规定每年的 年 月 日向甲方支付土地承包金，该土地的承包金为每亩 元，共计承包金 元人民币。
第五条 本合同经双方签字后，乙方需于 年 月 日前以现金形式向甲方缴付承包金 元。
第六条 甲方保证上述土地使用权属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权、使用权纠纷或债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
第七条 乙方依法享有承包土地使用、收益的权利，有权自主组织经营和处置产品。
第八条 乙方承包的土地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的补偿，甲方不得干涉。
第九条 乙方必须按期如数缴纳承包金。
第十条 甲方要维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更，解除承包合同。
第十一条 尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。第十二条 甲方有义务协调甲方村委及村民与乙方之间产生的`矛盾，如因甲方村委及村民的过错给乙方造成了不应有的损失，甲方负责赔偿造成的直接损失。
第十三条 合同生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除，需要变更或解除合同时，双方应协商一致，达成书面协议。
第十四条 单方要求变更或解除承包合同的需提前30日通知对方，双方经协商一致后达成书面协议。
第十五条 因国家政策、法律等不可抗力的原因造成合同无法履行，合同自动解除。第十六条 承包期满，合同自行终止。
第十七条 甲、乙双方应全面、实际履行合同，不履行或不完全履行合同的应负违约责任。
第十八条 甲方违反合同规定，应承担违约责任，给乙方造成经济损失的，应赔偿损失并按乙方交纳所有承包金的十倍向乙方支付违约金。
第十九条 甲、乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解不成的，到乙方所在地人民法院提起诉讼。
第二十条 本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地承包法》、《中华人民共和国土地管理法》及相关法律、法规规定执行，经合同双方当事人协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第二十一条 本合同由甲、乙双方签字、盖章后生效。
第二十二条 本合同一式二份，合同双方各执一份。
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
村委会：
年 月 日
转包合同篇7
甲方：陕西东鸿建筑科技有限公司
乙方（实际施工方）：
甲方承建大西铁路大荔特大桥桩基工程项目，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容
按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容，具体为 工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的 %为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导：
1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任：
1、甲方责任：
1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任：
1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到等级以上。
2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生，否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3）工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6）具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行承担。
7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方指定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
9）乙方不得将依据本协议书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
10）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的 等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期：
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的'施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 %或元向甲方支付罚金。
七、付款方法：
1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方账户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在受到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它：
1）若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。
2）若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。
十、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方：
乙方（实际施工方）：
代表： 代表：
经办人： 施工责任人：
签约日期： 年 月 日
转包合同7篇相关文章：
★ 电子合同参考7篇
★ 维修改造合同7篇
★ 采购合同最新7篇
★ 采购合同参考7篇
★ 房租租赁合同7篇
★ 土方回填合同7篇
